Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı sözleşme uyarınca süre uzatımı verileceği ve böylece 574.59 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

.Sebze ve Meyve Hali Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması talep edilmektedir.

...mevzuatında süre uzatımı verileceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte yüklenicinin iş programında belirtilen işleri süresi içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği, bu durumun ödenek yetersizliği olduğu, hakedişlerin geç ödenmesi halinde yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin uzatılması...

Hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi, başka bir ifade ile geç ödenmesi ile ilgili olarak; yüklenicinin idareye ... hakediş bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği ve ... bu hal dolayısıyla da yükleniciye süre uzatımı verilebileceği uygulamada kabul ...

hakedişlerin geç ödenmesi , projenin geç onaylanması , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı

...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği... ...bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...

...Aktarma İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan... ...şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım... ...hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı ...verilecek sürenin hesaplanması hususunda, hakedişlerin tahakkuka bağlandıktan...

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak... ...İşe ait Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması” başlıklı... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize... ...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı...

gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare...