Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı sözleşme uyarınca süre uzatımı verileceği ve böylece 574.59 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

hakedişlerin geç ödenmesi , projenin geç onaylanması , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı

Davacı taraf hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu gibi kabul etmiştir.

...göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin...

.Sebze ve Meyve Hali Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması talep edilmektedir.

Dairesinin 12.01.2023 tarih ve 429 sayılı kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi dolayısıyla yüklenici tarafından idare aleyhine başlatılan icra takibi masrafları kamu zararı oluşturmaktadır.

Hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede ödenmemesi, başka bir ifade ile geç ödenmesi ile ilgili olarak; yüklenicinin idareye verdiği hakedişin bedelini, sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alarak yeni işler meydana getireceği, hakediş bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği...

% 5 tazminat , iş eksilişi , mücbir sebep , tazminat ödenmesi

Mezarlıkta Duvar ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.