Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün...

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...edilen … TL sözleşme bedelli … İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım... Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde...

...maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine uygun bir...

ceza , iş deneyim süresi , teknik personel ...bedelli … Yapımı işiyle ilgili olarak, işin sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun teknik... ...gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası kayıt...

...eksilişi hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde bulunmayan ve iş artışı kapsamında... Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 22/10/2021 tarih ve... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar, monitör ve kayıt... Maddede belirtilen ilavelerle konuyu tekrar Kurulumuza intikal ettirmiştir. Sözleşmesi eki teknik şartnamede 6 adet 630...

tarihli Elek Kum Satış ve Teslim Sözleşmesi hükümlerine göre ... ’ün müştereken ve müteselsil olarak sorumluluğuna hükmedilmiştir. ...takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıştır...

...davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde... ...kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin...