.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... ...atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır.
hava süre uzatımı - Arama Sonuçları
...proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir.... ...sözleşme bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..
...ödemediği, proje 329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı ayrı 274.165... Hukuk Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca bir...
...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte... fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı
...yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği... ...Farkına İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre...
Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.
...sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan... ...Sarî Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı, hangi...
... Kurulunun 08.01.2013 tarihli ve 36024 sayılı kararında ise, hava muhalefeti nedeniyle (yağmur, kar, rüzgar) yapımı devam eden ... belgelendirilmesinin zorunlu olduğu, ancak yüklenicinin bu yönde bir süre uzatımı talebi ile mücbir sebebi belgeleyen ve bu durumun işin yapılmasına ...
...karşın, daha sonra hak edişin geç ödenmesi gerekçesiyle tekrar süre uzatımı verildiği ve hak edişin geç ödenmesi hususunda... ...Teslim Tutanağından, Fen İşleri Müdürlüğüne ait açık hava deposunda bulunan malzemeler idare tarafından boşaltılamadığı... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm gerekçelerde yükleniciye...
...sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin en son onaylı 21/09/2020... idareden kaynaklanan nedenler , iş programı , mücbir sebep , revize iş programı , süre uzatımı