...ile kişisel bakım hizmeti” işi için fiyat teklifi alındığı... ...çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı , teklif edilen bedel ...çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu ve Keskinler...

...aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti... ... Yukarıda yer verilen Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşm... Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme...

...araştırması yapılıp teklif alınarak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt... ...yapılıp teklif alınarak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine... TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına...

...Numaralı “Yemek ve Organizasyon Hizmet Alımı” İhalesi KARAR... ...hizmetlerinin dönemler halinde temini işidir.” düzenlemesi, …. ...iddiasına ilişkin olarak: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği...

gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...

...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş... ...Samsun Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım... ...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ...da ise iksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi nedeniyle... ...gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği...

...yapılan incelemelerde, uygulama projesi olduğu halde bina işleri... ...kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri... ...altına alındığından yapılan işin bakım, onarım, yenileme... ...projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işleri...

...gerçekleştirilen “Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin... İhale konusu işin/alımın; a) Adı: LABORATUVAR... ...ayrıca 30.09.2020 tarihli Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği...

...üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının... ...almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri... (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28.