...Yıllık Bakım Personeli Özel Hizmet Alımı” ihalesinin ihale yetkilisi... firmasına hizmetin gördürülmesi tümüyle kanuna uygundur. ...kararı alınmasını teminen ihale sürecinin kaldığı yerden devam etmesine... ...Bakım Personeli Özel Hizmet Alımı” ihalesine beş istekli teklif vermiş, bu...

...tarihinde yapılan “Hastane Kamera Sistemi Alımı ihalesine katılan ve ihale... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...davalı idareye izafe edilebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığı sabit olmakla... ...Hastane Kamera Sistemi Alımı ihalesinin davacı şirketin uhdesinde... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin...

...7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı...

...maddesinde “(1) Bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi... ...yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu... ...Müdürlüğü tarafından 26.08.2022 tarihinde ihalesi yapılan 2022/728751 İhale Kayıt... ...İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat...

...değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare tarafından... ...değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat...

...hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan... ...idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

...Kanununun 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin... ...İçin Özel İmalat Mobilya Malzemeleri Alımı” işinde ihale kapsamında... ...yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer... ...yöntemine göre gerçekleştirilen mal alım ihalesinde teklif edilen fiyatların...

...Şoförsüz Araç Kiralanması Hizmet Alımı” olarak tanımlandığı, belgeye... ...içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini...