… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...olacağının değerlendirildiği bu sebeple ……… ...merciler tarafından düzenlenmiş mücbir sebebe ilişkin herhangi... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım...

...imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında usulüne... ...hükümleri doğrultusunda işin yerine getirilmesi için... ...edilebileceğinin açık olduğu, yüklenicinin mücbir sebep... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...Kampüsler 2023 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi... ...ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren... ...maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına...

...engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan... ...başlıklı 50’nci maddesinde; “Bu işin fen noktasından çalışılamayacak... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki...

...konuya ilişkin olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... ...salgın hastalık nedeniyle yüklenicinin tek taraflı... ...salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı...

...uygun olduğu, dava konusu işin sözleşme şartlarına... ...nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının... ...sebep sayılmasını isteyen yüklenicinin aynı tarihlerde... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...yapılan başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen... ...firmasının el değiştirmesinin yüklenicinin sözleşmeyi imzaladığı... ...kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan... ...ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü...

...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...idareye başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları... ...2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim... ...başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

...komplikasyonların İdare tarafından mücbir sebep hali kapsamında... ...izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin... ...maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

...Ekipmanları Kiralanması Hizmet Alımı ihalesi... ...Davacı tarafından, ihale konusu işin teklif verilen kısımlarının... ...davacı şirketin mücbir sebep iddiasının yerinde... ...gerçekleştiğinden bahisle bu hususun mücbir sebep olarak kabul edilmesi...