Hizmet İşleri Genel Şartnamesi... ...şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. ...kabul işlemleri, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul... ...ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet... ...nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde...

...gereken diğer kurallar”  başlıklı 62 nci maddesinin... ...şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat...

45 sayılı İlamın 12’nci maddesiyle; … ...işlerde yeni birim fiyat tespiti Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin... ...yeni birim fiyat tespiti” başlıklı 37’nci maddesinde... ...tutanak nolu kararı) Hizmet alımlarında yeni birim fiyat... ...daki tazmin hükmü; 8 ay süreli … Belediyesi Temizlik...

...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname... ...sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet... ...için sağlanacak hizmetler” başlıklı maddelerine göre...

...bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi... ...zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri... ...başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin... ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. maddesinde, (.. Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı&quot... maddesinin 3. ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna...

...nın 13/09/2021 tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... ...uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi (4) üncü fıkrasında... ...yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine...

...itiraz yöneltilmediği, ihale sürecinin söz konusu veriler... maddesiyle, … ...Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin... ...İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat... ...ilgili fiyat farkı hesabı” başlıklı 83 üncü maddesinde...

...Kampüsler 2023 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi... ...işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde... ...dilekçesinde özetle, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme... ...numaralı dipnotunda “İş süreklilik gösteren bir mahiyette... ...şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “…20.2.