...mevsim şartlarının uygun olmaması ve hastane hizmetlerinin aksayacağı gerekçeleriyle işe... ...gösterilerek, 12.06.2013 tarih ve 2 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 17.06.2013 tarihine... ...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

...maddesi ile; Kurumun mevzuatla belirlenmiş asli ve sürekli görev ve hizmetleri kapsamına giren... Ancak, bu tip hizmet alımlarında ihale mevzuatında yazılı usul... … Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, … Şti.’nden hizmet alımını yapmıştır.(İKN:…)

...İdarelerin gerçekleştirdiği taşıt kiralama hizmet alımlarında ödenecek bedeller için bir üst... Müdürlüğü tarafından araç kiralama hizmet alımında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen...

...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ihale kayıt numaralı “Temizlik Hizmeti İçin Araç Kiralama İşi” nde fiyat...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... Hizmet Alımı” işinde; gezilere katılabilecek... ...fiilen gezi turlarına başlandığı, 35 günlük süre içinde ...

...personellerin çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın uygulanmaması... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir. TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

...İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici... ...yapılacak proje değişikliği kamu yararı ve hizmet gereği değil keyfi bir uygulama olacaktır...

...edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin... ...Kamulaştırma Planlarının Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi üzerinde kalan davacının...

...Numaralı “22 Aylık Diyaliz Hasta Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme... ...saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin... ...olduğu, b bendine göre ise bu süreden daha kısa süreli hizmet ihalelerinde fiyat farkı verilip...

...İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Yemekhane Hizmeti Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme... ...ve Gn endeksleri için malzemeli yemek hizmeti alımlarında endeks tablosunun 10 numaralı &quot... ...düzenlemelerinden; ihale konusu işin süresinin sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan bir hizmet...