...bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının... ...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...5525 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edildiği... ...Şartnamesi hükümleri uygulanır.” hükmü... ...bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri... ...rojelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı... ...en az gecikilen süre kadar uzatılır.

...davanın kısmen kabulüne dair verilen karara... ...belirterek davalıya gecikme cezası borcunun... maddesine göre “yükleniciye en fazla... ...ettirilen cezanın ne kadarlık süre için... ...kararlaştırılan ve en fazla 60 gün olarak kararlaştırılan... Sözleşmenin 35. ...her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde... Bu Şartnamenin 44/6. ...oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici...

...uygulanacağının düzenlendiği görülmüştür... ...ikisi oranında ceza uygulanır.” şeklinde... ...mahiyeti itibarıyla birden fazla kez gerçekleşemeyeceği... Hizmet Alımlarına Ait... ...nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye...

...İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak... ...sorumlulardan tazminine hükmedilmiştir... ...gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak... ...tarihinde yayınlandığı, hizmet ihalesinin ise... ...Belediye tarafından yükleniciye mevzuat... ...Tüm Unsurlarıyla İncelenmesi 2018/11818 sayılı...

...bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir... ...yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre... ...idarece feshi nedeniyle yükleniciye 4735 sayılı... ...suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım... ...edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte... ...imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan... ...işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. ...kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye protokolünün...

...Genetik Laboratuvarı Hizmet Alımı” İhalesi... ...edilecek fiyata dahil olup, Yükleniciye ait olacaktır... ...olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık... ...veya davet tarihine kadar güncelliğini... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata... ...hizmet alımı ihalelerine uygulanır. fazlası ücret belirlenebilecek...

...eşitliği prensibine”, hizmet gereklerine, kamu... ...her iş programının yükleniciye fazladan... ...90 ve 2023 yılı ödeneği % 3,20 olacak şekilde... ...arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık hususunda... ...kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan... ...İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı... ...Şartnamesi hükümleri uygulanır.” “