...17/04/2020 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “... bedel üzerinden akdedilmiştir. ...maddesine uygun olarak güncel yeni birim fiyatların yapılması... ...ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin... ...vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş...

...değişikliği sonucu ortaya çıkan yeni iş kaleminin birim fiyatının... Erbab işçi”, “ 10 u kadar tenzilat adı altında eksi (-) ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa... ...kalemlerinin çıkartılarak, yerine birim fiyat teklif cetvelinde...

...Kampüsler 2023 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi... ...Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı... işgünü içinde teslim alınır. ...mahiyette olması durumunda Sözleşme Tasarısı’nın...

...aylar için ödenecek fiyat farklarının da yeniden hesaplanması... ...anlaşmazlık oluştuğu, sözleşme konusu işin İstanbul... ...ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. ...verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi...

...kapsamında iş, mal veya hizmet karşılığı olarak... ...ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden... ...benzerlik gösteren iş kalemlerine/gruplarına ait analizlerle... ...nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan... ...Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Antalya... ...verilen süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarına istinaden... ...programlarına göre hesaplanan fiyat farklarına itiraz ettiği... ...programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken... ...farkı hesaplamalarının yeniden yapılması gerektiği...

...büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...bildirildiğini, 11/03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine... ...7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici... ...bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden yasaklılığının... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule...

...sözleşme imzalayamaması üzerine Kamu İhale Kanunu'... ...şirket hakkında tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu... ...az olmamak üzere bir yıla kadar, 2'nci ve 3'... ...bulunduğundan yasal süre içerisinde sözleşme imzalamadığından...

...işe ait sözleşmenin fiyat farkları ile ilgili bölümünde... ...maliyet arasındaki fark kadar da bir indirim uygulanmıştır... TL Sözleşme Bedeli: … ...özetle; 1-) İlama konu edilen yeni birim fiyatların revize... ...İdarenin yaklaşık maliyetine oranlanmasıyla bulunan % 20... ...ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...Verilmesi Hizmet Alımı İşi (Sözleşme bedelinin %95'... ...Kapsamındaki Lise Öğrencilerine Sıcak Yemek ve Ambalajlanmış... ...tarafından ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapıldığı... ...Yemek Hazırlama ve Sonrası Hizmet Alımı” işinin açık... ...Alımı, 2018/267380”, esas işin tanımının “Taşıma...