...hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz... ...yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı dahil ) “ ...saptandığı doğa olayıyla, ikmal işindeki gecikme arasında illiyet... ...gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları...

İhale konusu işe ait, … ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

...olup, söz konusu hususlara ilişkin tarafların görüş, talep... ...arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu... ...geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip...

... ve Meyve Hali Yapılması” işinde; İdaresince, Kararı... ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...taraflarının anlaşmazlık konularına ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı...

...süreçlerinde gecikme için süre uzatımı verilemeyeceği belirtilmektedir... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği... ...Tanklarının Bakım Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...hukuka uygun bulunduğu, idarenin hizmet kusuru bulunmadığı, davalı... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği...

...Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir... ...üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine... ...olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya...

...programlarında ödenek revizyonunun, süre uzatımına müteakip uzatılan... ...Duvar ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş, talep... ...idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca...