...İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...olup, uyuşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak... Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...asfalt kaplama ve menfez yapım işinde; asfalt imalatında kullanılan...

...bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi... ...zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve... ...Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde; … ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni... ...bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası... ...İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

ortak girişimi adına Av. ...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...Kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı işinde şartnamede yapım işi...

...Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz...

...İlçe Kampüsler 2023 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi KARAR... işgünü içinde teslim alınır. ...maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette...

...19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve...

...veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin... .Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde...