...tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı... Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı... ...bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri... ...yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması...

Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine... ...hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmamasının şirketlerinden...

...mobilyaları, betonarme sert zemin, kaplama yapımı vb.) işlerinin yapılması olduğu,  Söz konusu... hizmet” ve “yapım” tanımları dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.  ...kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin...

...Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme... ...başlıklı 36’ncı maddesinde “Sözleşme süresi boyunca, Hizmet Alımlarında Uygulanacak... ...fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun... tarih ve … nolu hakedişlerin … tarih ve … sayılı yazı ile“ödenek... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden...

...istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... ...kusurların giderilerek sözleşme kapsamındaki işlerin kesin kabule hazır hale getirilmesinin...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...Tesisi İnşaatı Yapım İşi”nde; 2 nci süre uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında... ...sürüncemede kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje maliyetinin... ...uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin...

...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

Bu nedenle süre uzatım kararını veren, tek başına imzalayan Belediye Başkanı Dr. belediye başkanı , kamu zararı , sorumluluk , süre uzatım komisyonu , süre uzatımı ...kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını...

...r yandan, taşıt kiralanması hizmet alım işlerinde kira bedeline ayrıca yüklenici karının... Müdürlüğü tarafından araç kiralama hizmet alımında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen...