...şirketlerin ortak girişim olarak ihale ile aldıkları veri hazırlama ve tıbbi kayt hizmetleri işinde yetkili sendika ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalıştığını, müvekkili aleyhine açılan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacakları ile ilgili davaların işçiler lehine sonuçlandığını ve bu kapsamda müvekkili tarafından...

...imzalanan sözleşmeler ve dolayısıyla derdest davalara etkilerinin ne olacağı üzerinde durulması... ...arasında ve ilk sırada yer aldığı (md.8), Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42. ...gerektiği, taraflar arasındaki uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, mahkemece... ...sürecine başlandığını, davalı idareden kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre...

...varıldığından, uyuşmazlığın özel hukuk sözleşmesinden doğan bir ihtilaf olarak nitelendirilmesi... ...TDLHZM-315 … Bölge Müdürlüğü Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesi uhdesinde kalan davacı... ...taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar. düzenlemesine yer verilmiştir... ...imzalandıktan sonra sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların ise adlî yargı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. ...kararı ile müzakerelerin askıya alınmasından kaynaklanan zararın karşılanmasına ilişkin... ...müzakerelere ciddi katkılar sunduğunu, danışmanlık hizmeti satın alarak yapılan ihalenin sözleşmeye... ...kurumlarının taraf olduğu eser sözleşmesinden doğan davalarda feshin sözleşmeden önce veya sonraki...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı... ...şimdilik 1.000,00 TL'sinin sözleşmeden kaynaklanan ve işin geç teslimi nedeniyle oluşan... ...vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün... ...zamanaşımı def'inin karara bağlanması, birleşen davalar yönünden de davacı-karşı davalının...

...nedeniyle düzenlenen kefalet sigortasından kaynaklanan alacak davasıdır. ...varlığı haklarına ve şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi... Ordu Komutanlığı Hazır Yemek Hizmet Alımı için 25/01/2019 tarihli ...

...K A R A R - Asıl ve birleşen davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin...

...hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat... ...ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olabilmesi için belirli şartları... Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan giderlerin fiyat...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine... ...K A R Ş I O Y- Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkin olup... ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme... ...oluşturduğu komisyon marifetiyle, sözleşmeye konu hizmet binasının tamamlanmış olduğunu tesbit... ...karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz...