...GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; il genelindeki... ...işe ilişkin idari ve genel şartname örneği ve taraflar arasında genel...

...üzerinde olması gerektiğini belirterek itiraz ettiği anlaşılmaktadır. ...bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği...

Davacı dava dilekçesinde birden fazla alacak kalemi... ...nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 3.

...teknik personelin iş yerinde görevini icra ettiğini gösterir kanıtlayıcı... ...İtirazları Dilekçede yer verilen iddia ve itirazlar; İşin sözleşmesinin ilgili...

...suretiyle; Daire kararının belirtilen tüm itirazlar çerçevesinde kaldırılması... Temyiz Dilekçesi Sorumluluğuna hükmedilen dilekçilerce...

...sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek... Karar düzeltilmesine esas itirazlar doğrultusunda önceki (22...

Bu itirazlar üzerine Temyiz Kurulunun... ortaklaşa gönderdikleri temyiz dilekçesinde özetle; ilam maddesine...

...görüş ve talebi; 11/01/2021 tarihli dilekçesinde özetle; 05/09/2019 tarihinde... ...ettirdiği, idarenin yerel mahkeme kararına itiraz ettiği, Danıştay 13.

...kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir....

...yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin itiraz kaydıyla imzaladığı iş programını...