Yüklenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; yeni birim fiyat... ...fiyat tespit edilmesine konu olan iş kalemlerinin herhangi bir hakedişe konu edilmediği, Anlaşılmaktadır.
icrada hakediş talebi - Arama Sonuçları
...yazı ile Bankadan sürenin uzatılmasının istenildiği, bu talebin 14.01.2014 tarihli ve Ref:8 sayılı yazı ile Banka tarafından... ...bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü yer almaktadır...
...temin edememesi nedeniyle hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı, davacı taraf yapılan... ...kiralanamaması nedeniyle süre uzatım talebinde bulunduklarını, ancak talebin reddedildiğini, öngörülemeyen durumlara rağmen...
...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. ...kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat...
Yüklenicinin görüş ve talebi; 13.06.2019 tarihli dilekçe ve ekinde özetle; dolgu... ...ve yapımından vazgeçildiği, bu nedenle imalat bedelinin hakedişten kesilmesi gerektiği ve yüklenicinin bu duruma itiraz...
...yerine getirirken idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası açıldığı... ...2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve...
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
...2020 tarihinden sonra 2 (iki) adet hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında temel endeks olarak... Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabında temel endeks olarak 2020 Temmuz...
...Yapım İşi’nde; 420 gün olan işin süresinin yüklenicinin talebiyle 350 gün olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği... ...yapılamayacağı, sözleşme uygulanmaya başladıktan sonra gelinen 1 inci hakediş aşamasında sözleşmede işin süresinin değiştirilmesi...
...düzenlenmiş olduğu ve bahse konu imalatlarla ilgili herhangi bir hakediş ödemesinin yapılmadığı, Anlaşmazlık tutanağında... Yüklenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; bahse konu iş kalemlerinin...
Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle... ...ait birim fiyat nihai olarak 108 TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödemelerinde bu birim fiyat dikkate alınmalıdır...