...davacının davalı idarece kabul edilmeyen itirazlarını kesin hakedişe itiraz dilekçesinde tekrarlayarak birim fiyatın düzeltilmesini... ...Davada İ.27 özel katkı maddesi pozundan 466.904,00 TL alacak talebinde bulunulmuş, bilirkişi raporu doğrultusunda talep...

...kısmının son hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat... ...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

… tarafından yapılan temyiz talebi üzerine 30.01.2019 tarih ve 45552 tutanak sayılı Temyiz... ...beraber kendisinin sadece Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları yemek hakedişlerinde imzasının bulunduğunu iddiasının yerinde...

...kalındığı hususunun göz ardı edildiği, revize iş programında hakediş ödeme tutarları kadar ödenek dilimlerinin belirlendiği... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle...

...ilişkin alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmesi talebiyle davacı şirket tarafından yapılan başvurunun reddine... ...tarihleri arasında (Taşeron Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli...

Mahkemece verilen karara karşı, taraf vekillerince istinaf talebinde bulunulmuştur. ...tek taraflı olarak feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye 543.728,70 TL'...

...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında... Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projeleri, mahal listeleri, ödemeye esas pursantaj...

hakediş itibarıyla, 2016 yılında, ekonomik maliyetleri düşürmek amacıyla geçilmiştir. ...da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” Denilmekte olup, bu hükümlere göre...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı... ...göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine...

...yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. ...TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler...