...gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan ödenek dilimlerinin, ödenek... Fiyat farkı hesaplanacaktır. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...düzenlendiği, düzenlenen iş programına göre fiyat farkı ödemeleri yapılırken, çeşitli nedenlerle... Fiyat farkı hesaplanacaktır.

...ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin... ...işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi... ...kesin hakediş alacağı 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken bu bedeller mahsup edildiğinde... ...ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin...

...Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen... ...tutulduğu, oysa teminatın gelir kaydının hakediş ödemesinden ayrı yapılan işlemlerle tecelli... ...maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü... ...ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde...

...hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... ...dilimlerine uygun olması, kamu yararı açısından fiyat farkından kaynaklı artışlara sebebiyet... ...ve aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı) yıllık...

...2021 tarih ve 42887 sayılı yazısında özetle; idaresi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. ...alınmıştır.) Fiyat farkı hesaplamalarında ise, fiyat farkına esas tutar (An) olarak her hakedişte...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

...itibari iş kalemleri veya grupları için de fiyat öngörülmesine yol açacağı anlaşılmaktadır... ...değiştirebileceği ve bu durumda ilave bedel ödemesi yapılmayacağı düzenlemesinin yer aldığı... ...zararlarının karşılanacağının, yüklenicinin idareye veya üçüncü kişilere verilen zarardan...

Öte yandan birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu araçlara ilişkin... ...yapılmayacağı, araçların çalışma puantajlarının idarenin yetkili personeli tarafından günlük...

...sayılı yazısı ile eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...bir malzemenin kullandırılması halinde malzeme fiyatının ödenmesi gerektiği yönündedir. ...

...raporunda iki imalât arasındaki toplam maliyet farkının büyüklüğünün tespit edildiğini... ...ekipmanlar ile yapımına başlandığını, davalı idarenin 01.02.2012 tarih ve 536 sayılı Başkanlık... mukayeseli keşifte değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ... ...yararlanıldığını, kule vinç ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut sayısının 532...