...davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini ifa etmemesinden... ...tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri... ...davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince... ...bilgilerin verilmemesinin taraf yazışmaları ve tüm dosya kapsamı...

tarihli Olur” ile; “… ...taşıma gücü zayıf zeminlerde idarenin uygun göreceği kalınlıkta... tarihinde yürürlüğe giren güncel “… İşi ile ilgili olarak da, … ...ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085...

...sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir” denilmektedir... ile alt yüklenici … arasında .. ...ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay...

...sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır... ...ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay...

...cevaplar ve süreçle ilgili tüm yazışmalar detaylarıyla incelenerek... Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğunun bulunmadığı. ...itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10... ...hükümsüz kalması nedeniyle idarenin zamanında tedbir almayarak...

...yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlık... ...idareler tarafından en geç otuz gün içinde Yüksek Fen Kuruluna... ...Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun... ...geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık göz önünde...

...olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre... ...tarihli geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin... ...şartnameler ile taraflar arasındaki yazışmalar incelenmeksizin bedeli... ...mahkemesine gönderilmesine, 30.06.2020 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle...

...dolguya uygun malzemenin gösterilen yere taşınması, dökülmesi... ...İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay... ...bedelinden uygulama sırasında güncel koşullara göre ihale dokümanında... ...nci maddesinde, “Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından...

...bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum... Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. ...İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay...

hafta içinde teslim edebileceğiz. Diğer taraftan, idarece, … ...konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine... ...sözleşme imzalanmasını müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde...