...hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme...

...olması sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı... Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...sözleşme gereği belirlenen teslim süresinin bitiminden işin idareye teslim edilmesi anına...

İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. ...Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ÜFE Genel sütunundaki sayı esas...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme...

...yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. Bu durumda, idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu Uşak 1.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...ödenmesine karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

...nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... ...olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak...

işin kontrollüğünü yürüten 82. ...hazırlama bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; bahse konu idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. Ancak, işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme...