-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. İşe ilişkin ...

...işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...idareden ödemede bulunulması istenilmiş ise de idarece herhangi bir ödemede bulunulmadığından...

...konumda olan bir yere ilişkin olduğu, davalı idare tarafından bu konuda kendisine verilen... ...halihazırda devam eden güvenli yol oluşturma programının bir unsuru olduğu, bu nedenle ivedi... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ifade eder. tanımına yer verilmiş; 5.

...İhale Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir. ...Mahkemesi'nce verilen kararda; ihaleyi yapan idare tarafından 14/09/2021 tarihinde saat 12...

...değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...bazalt ve kesilmiş beyaz küp mermer)” için idare tarafından birim fiyat hesaplaması yapılırken...

...oluşan … TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...bulunacak analizler, b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik...

...imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. … (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

...dokümanının anılan maddelerinde düzenlenmiş olan özelliklerin, ihalede yeterlik kriteri... ...kendisine verdiği takdir yetkisi kapsamında idare tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak...