...kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; …… numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir. ...tarafından iş programının hazırlanarak ve idarece onaylanarak yürürlüğe girdiği...

SONUÇ: Yukarıda 1. ...yapımına başlandığını, davalı idarenin 01.02.2012 tarih ve 536 sayılı... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...yazısı ve eklerinden özetle; bahse konu idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. ...yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), …

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...arasında çıkan fiyat anlaşmazlığı sonucunda tutanak düzenlenerek Çevre...

...nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana gelen ... ...yirmi gün içerisinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...hesaplanması ile ilgili olarak yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ...Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4735 sayılı Kamu İhale... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki...

...değişikliğe gidildiği, bu değişiklikler sonucu ihale CD’sinde bulunan bazı... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.”, b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği... b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. ...hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde...