...gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim edildiği, sözleşme şartlarına... ...2011 tarihinde sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, akabinde 4735... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek...

...alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare tarafından bu nedenle verilmesi gereken... ...bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata... ...062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici...

...götürü bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek... Davacı ile davalı idare arasındaki sözleşmenin 26.

...yazılan her bir iş için sözleşmesinde belirtilen kesinti ve cezalar uygulanır. ...gerektiğini ifade etmişse de yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme feshedilmediği... Araç Kiralama” işinde, kesin teminatın gelir kaydedilmemesinde mevzuata aykırılık...

...tarafından söz konusu ihale kapsamında sunulan teminat mektubunun sahte olduğundan bahisle davacının... ...bilgiye rağmen isteyerek kullandığı hususunun kesin ve net olarak ortaya konulması gerektiğinden... ...sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...yapılamadan sözleşmesinin feshedildiğini, teminatın irat kaydedildiğini, akabinde müvekkil... ...039;nin oluşturduğu adi ortaklık ve davalı idare arasında 08.07.2013 tarihli birim fiyat...

Yine sözleşmenin idarece feshedilmesi halini düzenleyen 26. ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... Davacı idarenin 16.1.1.

...kalınan kardan 100,00 TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00 TL'... ...tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli noter aracılığı... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...