...ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734... ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine... ...bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize... ...artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale...

...idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği... ...tankları için 60’ar gün süre verildiği... ...özetle; adı geçen idare tarafından 4734... % 15 2020    ...sınırlamalar, ihtiyaç önceliği gibi etkenlere...

...yüklenicinin talebiyle 350 gün olarak değiştirilip... ...ve işin süresinden önce tamamlanması kaydıyla... ...sözleşmeye göre işin süresinin 420 gün ve... ...bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin... ...şartların yine 350 güne göre hesaplanması...

...özetle; adı geçen idare tarafından Kültür... ...sözleşme tasarından öncelikli olduğu buna... ...sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının... ...1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale...

...irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68... ...bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli... ...tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde... ...İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri... (Yargıtay 15 HD.

253 sayılı ilamın 8. ...iş bitim tarihinden önce verilmiştir.... ...numaralı Banka Teminat Mektubunun paraya dönüştürülmemesi... ...kararı arasındaki süre için gecikme cezası... ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı...

...tazminat ve teminat mektubu bedellerinin... 2021/512 K. ...tarafından bedelleri nakde çevrilmek suretiyle... ...getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih... Yargılama sürecinde sözleşme... HD, 06.12.2006 gün, 2006/4522 esas...

...hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... ...bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize... ...değişikliği nedeniyle 04/05/2021–20/08/2021 tarihleri... ...nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek...