...verdiği, ikinci oturumda idarenin kendilerinden... ...ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı... ...maddesinde “(1) Başvurular öncelikle; a) Başvuru... ...bulunmaması veya on günlük süre içersinde... ...edildiği, oysaki ihaleye 5 isteklinin katıldığı...

...eklerinden özetle; bahse konu idare tarafından 4734... ...hakediş tutarından % 15’lik avans kesintisi... ...bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken... ...tarihine süreli) teminat mektubu (…. ...takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her... ...programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... ...hakediş tarihlerinden önce def’aten ön ödemesi...

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı... ...Feshi başlıklı 25 inci maddesinde, işin... ...tutanağı düzenlenerek, önceki sözleşme çerçevesinde... ...yüklenicinin ise 100 günlük süreye ödenek konulmasını...

...talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici... ...İdari Şartnamenin 45.3.1 maddesi gereği... ...kapsamında verilen ek süreler sebebiyle yüklenicinin... ...bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu... ...ddesi uyarınca 120 gün süre uzatımının... 2577 sayılı Kanun'un 50. ...31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna... ...tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek...

...edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük... ...istemi kabul edilerek önceki bozma kararı... Borçlar Kanununun 158. YARGILAMA SÜRECİ Davacı istemi... 52.2. ...lazer yazıcıları on gün içerisinde teslim... 51.3.

(Bu dönemde önce 26.09-18.10.2018... 25.3.4. 25.3.5. ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde... ...itibaren 20 gün içinde idareye yazılı olarak... ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı... 25.3.2. 25.3.3.

...özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...sürenin olması ve bu sürede meydana gelen... Öncelikle; işin yapılacağı... ...45 inci maddesinde; “45.3.1. ...hangi aylara ait temel ve güncel endekslerin esas...

Tablo 4’te ise idarenin ... ...konusunda herhangi bir öncelik sıralamasının... Dairece 81 sayılı ilamın 5. ...Denetçisince denetim sürecinde karara konu... ...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece...

...edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin... ...günlerde, ihaleyi yapan idare tarafından yüklenici... ...Sözleşme'nin 9.5. ...tarihleri arasındaki 119 gündür.