...sebebiyle başvuruya konu ihalede idare tarafından ihale dışı bırakıldıkları... ...isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı... ...üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında... ...suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir... Belgelerin temin edileceği yerler: 17.5.3.1. 

...olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin... ...kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren çalışılamayan... ...verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın...

...edilmesinin talep edildiği, davalı idarece yapılan değerlendirmede... ...durumların, mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına... ...yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine... ...Sözleşmeleri Kanunu'nun Mücbir sebepler başlıklı 10....

Milli Savunma Bakanlığı Erzurum... ...yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde... ...hava ve ulaşım koşullarının mücbir sebep olarak değerlendirilerek... ...Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi...

...olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... ...Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde... Davacıların temyiz isteminin reddine, 2.

...teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi... ...2010 tarihinde yasaklama işleminin tesis edildiği anlaşılmakla... ...davacı şirketten alınarak davalı idareye verilmesine karar verilmiş...

İstemin Özeti : Ankara 12. Genel Müdürlüğü'nün yazısında, idarece ... ...aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi... ...gecikmelere sebebiyet verdiği, bu sebeple çalışılamayan günlerin...

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... ...meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı TL için tazmin hükmü verilmiştir.

İstemin Özeti : Ankara 6. ...değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması... ...iş yerinde çıkan yangının mücbir sebep teşkil ettiği, yangında... ...zarar görmekle birlikte, davalı idarece yapılan incelemede zarar...

...Yönetmelik ekinde yayımlanan tip sözleşmeyi esas alarak hazırlarken... ...savunarak davanın reddini istemiştir. ...İstemi: Davacı vekili; davalı idare ile müvekkili şirket arasında...