...borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin... ...getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığının... tarihinde süresi bitecek olan ...

...Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle... Bu hükümler ile idaresi yazısı ve eklerinde ödemelerde... ...ödemeye ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas alınması...

...ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa... ...sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet... 3) Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları başlıklı” 12... ...ödeme süresinin belirlenmesi hususunda idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği...

...sayılı sirküsüne göre vergilerin ödeme sürelerinin 5 Mayıs 2023 Cuma... ...maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından... ...belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılır.” açıklaması...

...sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.”  hakediş , KDV , süre uzatımı

...sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini ifa etmemesinden... cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından...

...sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin... ...yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı