...Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan 33.000 kg ağaç... ifa imkansızlığı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...olması gerektiğinin belirtildiği, idarenin talep etmiş olduğu kül ve... ...bulunmadığı, davacı şirketin ihale konusu işin uzmanı olduğu, ihale dokümanlarını... ...belirtilen nitelikte odun talaşının tedarik edilmesinin başlangıçta imkansız olmasında...

...usul ve hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların... ...verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak... ...gerekçesiyle 23/08/2019 tarihinde sözleşme feshedilmiştir. ...tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde... ...feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih...

...edilmesinin talep edildiği, davalı idarece yapılan değerlendirmede ise... ...verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir. ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere... ...sürülen, ihale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle markette bulunan ve...

... edilemeyeceğinden bahisle işin tasfiye edilmesinin talep edildiğini, bunun üzerine davalı idarenin müvekkili şirkete işe devam edip ... de doğurduğu belirtilerek inşaat işinin tasfiyesinin talep edildiği, buna ... bildirim yapılamadan sözleşmesinin feshedildiğini, teminatın irat kaydedildiğini, akabinde müvekkil şirket tarafından Kartal 23.

...yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale... ...ile işin yeni bitim tarihinin tespit edilmesi gerektiği, İdaresince düzenlenen... ...teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere... ...süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması... ...yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.

quot;İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20. madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C. ...Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...kaynaklandığına bakılarak işlem tesis edilmesinin hiçbir yasal dayanağının... işlemi yönünden, davalı idare ile davacı şirket arasında imzalanan...

...kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez... ...deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan... ...dolayı ülke genelinde okulların tatil edilmesinden iş 11.03.2020 tarihinde... ...şikayete konu ihaleyi gerçekleştiren idarenin aynı olduğu görüldüğünden...

...Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... maddesinde, “Daireler tarafından yapılan hesap yargılaması... ...bu zararın yüklenici firmadan talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir... ...yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının...

...gecikme ile 27.06.2018 tarihinde teslim edilmesine rağmen, sözleşmenin … maddesinde... ...belirtildiği ve söz konusu malzemelerin idareye zamanında (27.06.2018 tarihinde... ... da, malzemelerin son teslim tarihi işin başlangıç tarihi yerine, sözleşmenin... ...cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin...