...Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen … ihale... ...sözleşme hükümleri doğrultusunda işin yerine getirilmesi için her türlü... ...edilmesinin istendiği, aksi takdirde idarece sözleşmeden kaynaklı her türlü... ...dilekçe ile sözleşme kapsamında temin edilmesi gereken 16 adet araçtan 2 adet... maddesi gereği cezasız feshedilmesinin talep edildiği, dilekçe...

...özetle; Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25/11/2020 tarihinde 4734 sayılı... ...sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı... ...süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu... ...süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği...

...alımı ihalesi sonrasında davacı tarafından teslim edilen malzemelerden... ...ihalenin bu kaleminin karşılıklı olarak feshedilmesinin talep edildiği, Türk... ...ödenmesine karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir...

... linyit kalörifer kömürü alımı işine ait sözleşme imzaladığı, teslim edilecek ... geç 2 gün içerisinde kömür teslim edilmesi hususunda ihtarname keşide edildiği ... edilmeksizin, sözleşmenin davacı idare tarafından sözleşmeye aykırı olarak feshedildiği sabit bulunduğundan, davacı idare 2 ihale arasındaki farktan kaynaklanan zarar ...

...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...oluşturulduğu, Yeni birim fiyat tespit edilmesine konu olan iş kalemlerinin... ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine...

...karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. ...Genel Teknik Şartnamesi'ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin... iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık ...hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; &quot...

...reddine karar verilmesi gerektiğini, işin teslim süresinin sözleşmede... ...karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten... ...gecikme yaşandığı, bu gecikmenin telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre... ...şimdilik 10.000,00 TL'nin ve davalı idarenin edimlerini ifa etmemesinden...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin feshi nedeniyle ihaleye katılma ve sözleşme... ...Kamu İhale Kurulu kararına karşı idare mahkemesine yaptığı başvurusu... ...tespiti yaparak tutanakla belirlediği, işin tasfiyesi yoluna gidildiği ve... ...kabul edilmesi ve Kamu İhale Kurulu tarafından da düzenleyici işlem yapılması... ...hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması...

...getirmemesi sebebiyle sözleşmesinin feshedilerek hakkında yasaklama işlemlerinin... c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında... d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. ...ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.” hükmü... ...Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 05.01.2023 tarihinde açık...

...muayenelerinin yapılması ve kabul edilmesi gerektiği, mücbir sebep halinde... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...yapılmadığı, bunun üzerine davalı idarece 01/12/2011 tarihinde davacı firmanın... ...quot; ihalesi üzerinde kalan davacı tarafından, ihale konusu kırıcının...