(3) İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi. ...) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğe...

...Uzatım ve Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri... ...ında, İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...yirmi gün içerisinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması... ...dikkate alınmadığını, öyle ki daha işin başında işyeri teslimi yapıldığı...

...yındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gönderilen 07.06.2005 tarih... ...sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması hallerinde sözleşme feshedilir ve devreden... ...tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır... ...tek tek sayma suretiyle belirlenmesi işin tabiatı gereği mümkün bulunmadığından...

...Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından 01.10.2009 tarihinde yapılan... ...bulunmadığı sabit olmakla davalı idareyi tazmin yüküyle sorumlu tutmaya... ...davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye... ...tamamladığını belirterek işle ilgili faturayı işin bitirilmesi gereken sürenin son...

...benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu... Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak... ...işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenerek buraya... ...giderlerinin (yakıt hariç) yüklenici tarafından karşılanacağı, bahse konu...

Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. (3)İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici... Belediyesi tarafından ihale edilen “..

...engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden... ...olmaması halinde bu bedelin kesin hakedişinizden tutulması ve tahsil işlemi... ...GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ Dava, davacı şirket tarafından, 2009/137801 ihale kayıt numaralı...

...Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir... ...katılım aşamasında ihale konusu işin niteliğine ve gereklerine göre... ...Mahkemesi'nce; davacı şirket tarafından ihale tarihinde Sosyal Güvenlik...

...Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2022... ...yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı... ...ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği anlaşıldığından... ...maddesinde işçilerin kıdem tazminatlarının idarelerce ödenmesi hususuna ilişkin...