...kapsamında olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında ortaya çıkan anlaşmazlık hususunda... ...başlıklı 6 ncı maddesinde; “Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında... … (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü yer almaktadır.

...teslimini (21/10/2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...görülmediği, 21/10/2021 tarihinde yapılan iş yeri tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden...

...alacaklarının idarece ödemelerin geç yapıldığı, teslimin eksik yapılmasının nedeninin davalı... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...edilmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği, idarenin ihtarına rağmen ihale dokümanı ve...

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; bahse konu idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... anahtar teslimi götürü bedel , avans , avans kesintisi , fiyat farkı , iş programı Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi (2) nci fıkrasında; “…

Hükümleri yer almaktadır.  Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Hükümleri yer almaktadır. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı Hükümleri yer almaktadır.

...işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... …” Hükümleri yer almaktadır.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde yapıldığı... ...yapılmasının, uygulamada sıkça rastladığımız ve idareniz ile yüklenici arasında oluşan bu tarz... Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale...

...için, sorumluların göndermiş olduğu savunma yerinde görüldüğünden, bu tutar için ilişilecek... ...bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama...

...özetle; dolgu imalatı pozunun mahal listesinde yer aldığı ve açıklamasında bahçe dolgusu... ...yüklenicinin bu duruma itiraz ettiği belirtilerek, idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık... Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale...