...yapılması gereken sahada başka yüklenicilere de yer teslimi yaparak işin başlamasını ve yapımını engellediği, sözleşmenin feshine karşı Afyon Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davada dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun tespit...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının geriye yönelik... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...tesliminin yapılarak işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından iş programının...

...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... İşin yer tesliminin 02/10/2020 tarihinde yapıldığı... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Hükümleri yer almaktadır.

...fiyat farkları ile ilgili olarak yüklenici  ile idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda... ...ödenmesi ile ilgili olarak ise bahse konu hakedişte yer alan imalatların malzeme uygunluk laboratuvar... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

4735 sayılı yasaya tabi idareler kamu hizmeti ifa ederler. ...işlemlerinin gecikmesi, hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun bundan zarar... maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir. ...süresinin uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011...

...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Hükümleri yer almaktadır. ...sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

...32695 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... …” Hükümleri yer almaktadır. ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...hükümler birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bahse...

...ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten... idare kusuru , işçi borcu , kesin teminat mektubu süresi , sgk borcu

...onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. ...sözleşmenin idareye sunulmasının zorunlu olduğu, idarenin onayı alınmaksızın alt yüklenici...