...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...Sözleşmenin 24/03/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 31/03/2021 tarihinde yapıldığı... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yer tesliminin yapılmasıyla birlikte ilk iş programı düzenlenmiştir.

...günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye... ... işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirere... ...BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak üzere Yükleniciye... ...İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...onayına sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. ...gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; İşin yer teslim tarihinin 05/04/2021, işin süresinin... Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “13 - (

...fıkrasının; (b) bendinde F=An x B x (Pn-1) formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte... ...gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur. ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama...

...tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli noter aracılığı... ...uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek...

...2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim... 4735 sayılı Yasa'ya tabi idareler kamu hizmeti ifa ederler. İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi; hizmetin aksamasına...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden 4735 sayılı kanunun... ...yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden...