...alındığının görüldüğü, Kurul kararına göre, davalı idarece 120 gün süre uzatımının başlangıç tarihi olarak... Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme konusu işin %1... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...saylı Resmî Gazete'de yayınlanan 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın iptali... ...malzemelerin şartname hükümlerine uygun olmadığı, davalı idarece sözleşmeye uygun ürünü teslim etmesi için davacı...

...uyarınca bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak verilen... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının davalı idarece ihtarname ile verilen yirmi günlük muayene kabul komisyonunca...

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları”   ...yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır...

Yine sözleşmenin idarece feshedilmesi halini düzenleyen 26. maddesinde ise, a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine... 10 günlük ceza , ceza kesilmesi , ihtar çekilmesi , sözleşmenin feshinde ceza

... arasında Dağlıca TKAÜB-SERLAND T-BATISI -ORAMAR TİÜB yol inşa ihalesi sözleşmesinin imzalandığını, davacının sözleşme tarihinden ... çalışılabilir süreye uyarlanması suretiyle yine davalı idarece belirlenen iş bitim tarihinin 18.10.2018 tarihi olarak tespit ... hitamına kadar işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi halde feshin geçersizliğinin tespiti ile fazlaya dair haklar saklı kalmak ...

...özetle; 1- İşe ilişkin sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. ...kurulduğu tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen... işine ilişkin olarak açılan ihalenin Üniversitenin 5 kampüsünde (…Kampüsü, … ’…nin ihalenin …,

...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... ...kapsamında belirlenen bir aykırılığın gerçekleşmesi üzerine idarece ceza uygulanmasının da öngörülmesi halinde “Sözleşmenin... Cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar bu Sözleşmenin 16, 24, 25, 26, 27...

...eklerinden özetle;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 28/03/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde, “… ...içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak...