...olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre... ...reddine karar verilmesini talep etmiştir.

...süreler hariç, mücbir sebep ve/veya idareden kaynaklanan sebepler ile... ...Metrobüs Güzergâhındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle...

sayılı Ek İlamın hüküm tarihinden sonra düzenlenmiş 4. ...bir faaliyetin yürütülmesine ihaleye dayalı olarak özel hukuk...

“açıklamasına yer verilmiştir. ...Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği...

sayılı kararıyla reddedilmiştir. ...olmadan, inşaat ruhsatı alınmadan ihaleye çıkarıldığı, bunun...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...ve üç ay olarak açıklayarak idareden süre uzatımı talep...

) kuralına yer verilmiştir. ...13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım...

...bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle...

Davalının temyiz isteminin reddine, 2. ...gerçekleştirileceği düşüncesiyle ihaleye katıldığı ve sözleşme...

...Gazete'de yayımlanan işleminin Ankara 9. ...YTL manevi tazminatın davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine...