...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle... ...Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım kararına istinaden... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi... Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize...

...verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması... ...süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım... ...farkı talebinin reddine karar verilmesine rağmen davalı iş... Bu nedenlerle mahkemece yapılacak... ...davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...gerisinde kalındığı, taraflarından kaynaklanan sebeplerle süre uzatım... ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle... ...hesaplanacağı, İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı ve ödenek...

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz... ...3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına... ...ve … sayılı yazıyla davalı idareden yasaklama işlemi tesis... ...durdurulduğundan, üretim yapılamamasından kaynaklanan bu durumun mücbir... ...uzaklaşılarak üst sınırdan (2 yıl) verilmesi yönünde tesis edilen...

...Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... ...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle... ...hesaplanması ise süre uzatımı verilmesi zorunlu durumlarda ileriye...

...hesaplanmayacağı, ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle... ...davalıdan alınarak davacıya verilmesine,... ...programının yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına... ...asgari ücret fiyat farkından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir...

...alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...ve üç ay olarak açıklayarak idareden süre uzatımı talep... ...birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

...çalıştırılacak personele asgari ücretten kaynaklanan artışlarda fark ödeneceğine... Açıklanan nedenlerle, HMK m. ...kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. ...tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik... ...farkı talebinde bulunamaz veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

...istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... KARAR Açıklanan nedenlerle; Temyiz olunan Bölge... ...mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim... ...ile ödenmeyen hakedişlerin ve idareden olan sair alacakların...