...kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar'” olarak tanımlanmıştır... Yolların temizlenerek ulaşıma açılamamasından kaynaklanan gecikmeden ... ...belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için, kamu zararına...

...kendisine sözleşmeye göre ödeyen müvekkili idareden talep edebileceği her hangi ad altında... ...ödeneceğinin düzenlenmediği, davacının geç ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri... ...biri olan 1.794,35 TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla tespit...

...süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten sonra... ...yapıldığı halde işe başlamanın turizmden kaynaklı inşaat yasağı nedeniyle 35 gün geç...

...eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan kaynaklı alacağı 535.944,61 TL olmak üzere... ...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...olan imalatların giderilmesinde yükleniciden kaynaklı gecikme yaşanması sebebi ile bu iş... ...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle... ...yürütülmesi sırasında, idareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, revize iş programının...

...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle... ...ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır...

...İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği... ...sözleşmesine göre çalışılamayacak sürede işin idareden kaynaklı değil sözleşme kaynaklı...

...gelen arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı ve cihazların... ...şirketlerinden kaynaklanmadığı, idarenin kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü zararın...

...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...kaydedilen 20.382 TL'lik teminatın ise davalı idareden tahsilinin gerektiğinden, bu davanın...