...baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...verildiği, iş yerinde çıkan yangının mücbir sebep teşkil ettiği, yangında... ...görüldüğünden bu nedenin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, söz...

...karşılaşılması mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün... ...girdi fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanıp... ...işinde mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımı verildiği takdirde... ...Ancak, idaresince,  mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim... ...Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması...

...sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki...

...yükleniciye ait olacağı, zemin yapısından kaynaklı hiçbir sebep ile ilave bedel... Zemin yapısından kaynaklı hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel...

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...genel salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı idarenin...

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat ...olacağının değerlendirildiği bu sebeple ………