...sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin... ...başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki...

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun...

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... ...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a... ...onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı...

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle...

...işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin... ...nin (f) bendinde ise, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...şirketin sözleşme yükümlülüklerini mücbir sebep olmaksızın mevzuat ve...

...gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi... ...nun 10’uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi...

...kırıcıda meydana gelen arızanın personel kaynaklı bir hata olduğu, ayarlarının... ...yapılması ve kabul edilmesi gerektiği, mücbir sebep halinde nedensellik bağının... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi... ...olması, kamu kurumlarından kaynaklanan gecikmelerden dolayı ek sürenin verilmesi... ...uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine...

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan... ...10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle...

...itibaren faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesi gerekirken... Kararın bu sebeple davalı yararına da bozulması gerekmiştir. maddesi kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan bahisle...