...yürütülmesi sırasında, mücbir sebep veya idareden kaynaklanan sebeplerle, yükleniciye... ...programının gerisinde kaldığı, bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme... ...Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun...

...üretici firmanın Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak yaşanan companent tedarik... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep ...sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale dokümanı... ...tarih ve … sayılı yazıyla davalı idareden yasaklama işlemi tesis edilmesi...

...fiyatlarının sürekli artmasından kaynaklı olarak tedarik sürecinde de... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. döviz kuru artışı , maliyet artışı , mücbir sebep , yasaklılık

...istendiği, aksi takdirde idarece sözleşmeden kaynaklı her türlü cezai şartı uygulama... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma... ...gemilerin limandan ayrılma tarihlerinde gecikmelere sebebiyet verdiği, bu sebeple... ...İhale Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin...

...yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği... ...inisiyatifinde olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...olması durumunda, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... ...belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim...

...değerlendirmede ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine... ...durumların, mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına girmediği...

...iklim, hava ve ulaşım koşullarının mücbir sebep olarak değerlendirilerek... ...başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller...

maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. mücbir sebep , öngörübilirlik , öngörülemezlik