...edilmesinin talep edildiğini, bunun üzerine davalı idarenin müvekkili şirkete işe devam edip edilemeyeceğinin... ...gerekli izinleri almasının beklendiğini, geçiş izni alınamadığından çalışmaların durması...

Yukarıda bahsi geçen alacaklar ile ilgili idarenin sorumluluğuna gidilemez. ...halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin...

...belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça... ...projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı...

ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.”, ...tamamlanması için de 2 (iki) gün süre verildiği, idarenin 25/08/2021 tarihli yazısı ile de 2...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021... ...ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda olan bu nedenlerle 2021...

...delil veya delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış ise, delil... ...yapılarak davalı idareye teslim edildiğini, davalı idarenin 06.06.2017 tarihli yazı ile KDV tevkifatının...

...müvekkili idareden talep edebileceği her hangi ad altında alacak hakkı bulunmamakta olduğunu... ...yapıldığının anlaşıldığını, davalı idareye, idarenin kendisine uygulamış olduğu sözleşme...

...sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir... ...İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, belediyelerin taşeron usulüyle personel temininde yeni düzenlemeler...

...henüz herhangi bir fiyat tespiti yapılmadığı, idarenin belirlediği fiyatlarla uygulamaya devam... ...sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6.1.

...yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu ve idarenin kanuniliği ilkesine aykırı düştüğü... ...uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar...