...feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat... ...üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı... ...tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli... ...adet kesin teminat mektubu bedelinin tahsili talebinin... ...sonra iş mahallini terk etmesi üzerine, idare işin... ...kusurlu olmasına rağmen ihaleyi tek taraflı feshetmesi...

...yüklenici davacı şirket ile ihaleyi gerçekleştiren... ve 3. ...kabul edilmiş, ihale konusu malzemelerin tamamının... sayılı ve … tarihli, … ...ettiklerinden, bu hususun fesih işlemi için mücbir... Daha sonra, idarenin … tarih ve … sayılı...

...ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz... ...kabul edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük... ...teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme... ...tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki... ...süreler içinde ihale konusu malzemeleri teslim etmemesi... ...gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini...

....-TL kâr mahrumiyet bedelinin 18.07.2007 tarihinden... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...halde ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki... ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün... ...İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20... ...sayıda ve düzeyde personel, malzeme, araç ve gereç...

...tespit edilen malları, idarenin talimatıyla belirlenen... ...idarenin sarı boyayı iade etmesi gerektiği ve daha... ve 3. ...mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep...

...03.06-359 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı... ...anlaşmazlığın devam etmesi halinde konu hakkında... ...alınan demir ve beton malzeme ile işçilikleri... ...kârı dahil edilerek imalat bedelinin yeni birim fiyatının... ...yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek...

...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve aynı zamanda sözleşme... ...puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi... ...yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek... ...bu fiyat, fiyat farkı ödemesine konu edilmeden... ...itirazlara dayanak teşkil etmesinin kabulü de mümkün...

...feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat... ...üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı... ...tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli... ...adet kesin teminat mektubu bedelinin tahsili talebinin... ...sonra iş mahallini terk etmesi üzerine, idare işin... ...kusurlu olmasına rağmen ihaleyi tek taraflı feshetmesi...

...ayrıca firmaya hak ediş ödemesi yapılıp yapılmadığını... ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. ...borcunun bulunduğu, davacı idarenin 17.02.2014 tarihinde... ...bulunmadığını tespit etmesi ve ilişiksiz belgesi...

...KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...husus nedeniyle hakediş ödemesi yapılmamasının... … 4.11.Yüklenici idarenin izni olmadan araçları...