… 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...şekilde değişiklik yapılması idaresinin yetki ve sorumluluğunda bulunduğu, Diğer taraftan, YİGŞ... ...Hükümleri yer almakta olup, bu hükme göre, idarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini...

” işinin “…” ...hükümlerine göre ilgili branştaki teknik personel ve idarenin kontrol mühendislerinin nezaretinde... dönemindeki elektrik işleri toplam gün sayısı esas alınmıştır. ...Yönetmeliğin “Kontrol Mühendisi: Görev, Yetki ve Sorumluluğu” başlıklı 10 uncu maddesinin...

...fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla; Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası... Bu bentte değişiklik yapan 6359 sayılı Kanunun gerekçesinde de; “… ...hükmü, Aynı Kanun’un “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddesinde...

...imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, idarenin talebi veya onayı alınmadan yapılan... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

İlamda, söz konusu işe ilişkin 8. Sözleşme konusu hizmet alım işi ... ...alımı işi olup hizmet alımının yürütülmesi sorumluluğu da bu müdürlüğe ait yetki çerçevesinde... ...taşımayan personel çalıştırılması durumunda veya idarenin değiştirilmesini talep ettiği ancak...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...kurtulmakta ve teminatları iade edilmekte, idarenin ücret ödeme borcu da aynı şekilde... ...kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi...

...yasadan faydalanabilmesi için sözleşmenin idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...fıkrasında; “Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...herhangi bir kusuru bulunmadığını, kaldı ki, idarenin kusurlu olduğu kabul edilse dahi, davacının... maddesi) düzenlenmiştir.