...sözleşme hükümleri doğrultusunda işin yerine getirilmesi için her türlü... ...saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin feshi işlemlerinin başlatılacağı hususunun... ...pandemisinden kaynaklanan mücbir sebepten dolayı mümkün olmadığı''... ...intikali ile sonuç doğurmayıp, ancak idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri...

Aynı Kanun’un “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı... ...süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması... ...değerlendirmelerinin birbiri ile tezat teşkil ettiği, dolayısı ile açık bir anlaşmazlığın... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı... ...mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarenin kusurundan yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı...

...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere... ...gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması... ...Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...idareye takdir hakkı tanıdığı, davalı idarenin takdir hakkını, hukuka aykırı... ...tamamlanmamasının davacı şirketin kusurundan kaynaklandığı, davacının...

...imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle davacının 1 yıl süreyle... ...imzalandığı, işe başlama tarihinin 07/09/2020, işin bitiş tarihinin 18/06/2021 olduğu... ...kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı idarenin almış olduğu karar sebebiyle...

...edileceği, ancak anılan haritaların idarenin elinde hiç mevcut olmadığı... ...uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını... iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık

Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. ...kabul edilecek durumun; a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı... ...uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir... ...sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak...

...kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b... … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı... ...uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...verilmesi kararı mahiyetinde olmadığı dolayısıyla işin bitim tarihinin 10... ...görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre...

...hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı idarenin onayına sunulur ve onaydan... ...başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde... Bu hükme göre; işin devamı sırasında İdarenin gerekli...