89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... .) ile ... ...üzere toplam 176 gün süre uzatımı verilmesidir. ...verilmesi; proje revizyonu idarenin sebebiyet verdiği... ...zararının tazmininden ise süre uzatım kararında imzası... ...Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; 2016 yılında...

tarihli Olur” ile; “… ...taşıma gücü zayıf zeminlerde idarenin uygun göreceği kalınlıkta... ...gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi... İşi ile ilgili olarak da, …

Tablo 4’te ise idarenin ... ...Sayıştay Denetçisince denetim sürecinde karara konu işte... sayılı resmi yazı ile ... ...rayiçlerin talep edildiği, ilgili verilerden idarece belirlenen...

...Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2 Kısım” İhalesi... ...teminata ilişkin olarak ise süre uzatımı yapıldığı anlaşılmıştır... ...geçici teminat geçerlilik sürelerinin uzatılmasına... ...uzatılır.” hükmü ile ilgili olarak, geçici teminat... A.Ş.nin idarenin süre uzatım talebini...

...temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...farkı ödenmesi hususu ile ilgili olarak, “Bu sözleşme... ...gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle... ...teslim edildiğini, davalı idarenin 06.06.2017 tarihli...

...yazısı ve eklerinden, bahse konu idarenin, İktisadi Devlet Teşekkülü... ...04/06/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası... ...tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde...

...nci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme... Başkanlığı ile ... ...sözleşmede gecikme cezası ile ilgili olarak Mal Alımları... Bu maddelerde idarenin, boşluk bırakılan...