...idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği... ...09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır... ...süre verildiği ve bu süre uzatımına bağlı olarak...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi... ...kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…,

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu... ...sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara alınması... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur.

...ile ilgili olarak yüklenici ile idaresi arasında oluşan... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde... ...imalâtlar bakımından) süre uzatımı verilen 10/12/2020...

...tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde... Süre uzatımının hatalı verildiği... ...hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna...

...anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...10/03/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde...

...kullanımlık öze vs.) temin edilecektir. ...şekilde teslim etmesine rağmen idarenin herhangi bir sebeple... ...kararı) Yüklenicinin sözleşme süresi içerisinde yükümlülüklerini...

...gerçekleştirilen ve davacı şirket ile … İnşaat Taahüt ve... ...kusuru bulunmadığı, davalı idarenin tazminle sorumlu tutulmasına... ...edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan... ...e göre kendilerine süre uzatımı verilmesi gerektiğ... ...i uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kuru... ...herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu...

...günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin... ...olduğu, süre uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı... ...İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin... ...süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin...