...gecikmesi, hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla... ...davacının gecikme tazminatı ile ilgili isteminin 10 günle... ...kabul edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük... sayılı kararı ile; “… sayılı kararı ile; “… YARGILAMA SÜRECİ Davacı istemi: Davacı... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin...

...olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni... ...arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve...

...05/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ...işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı... ...k, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde... ...29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat...

...02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale... ...sözleşme bedeline dahil olduğu, idarenin talebi veya onayı... ...nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde...

maddesi ile, … İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında... İnşaatı ile ilgili olarak yüklenicinin... ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş...

...yapılması gerektiğine, Oybirliği ile karar verildi. ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında...

...ifası nedeniyle giderim bedeli ile cezai şartın tahsili... ...belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği... ...belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası...

...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller... ...6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı ...zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım... Belediyesi tarafından ihale edilen “..

...12/06/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... ...arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere... Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında...