...oluştuğu belirtilerek, belirtilen konu hakkında anlaşmazlığın... ...göre işin bitmiş olduğu ve idarenin izni ile cezalı çalışılan... ...ödendiği, Cezalı çalışılan süre 07/10/2020 - 04/02/2021... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde...

...nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş... Belediyesi’ne devredilen ... ...dışı fazla imalât bedeli ile ilgili herhangi bir istemi...

Şube Müd.) ile harcama yetkilisi … ( ...görüş nedeniyle ödeme sürecini geciktirenlerin de... ...harcamalarına katılım borcu ile ilgili olarak; …

...pazarlık usulüyle gerçekleştirilen … İhale Kayıt Numaralı... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...anlaşıldığından, davalı idarenin, davacı şirketin... ...inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat...

...ile mimardan teşekkül ettirilen yapı denetimi yapılan... ...elemanlarının kendi branşları ile ilgili imalatın ilk hakedişe...

...Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına... Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde... ...yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde... ...sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, Dosya kapsamındaki... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye...

...ile … arasında sözleşmeye... ...iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak duruşmaya katılan... ...yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin...

...yeniden düzeltilip düzeltilemeyeceği hususunda Kurulumuz... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...yüklenici firmaya 195 gün ek süre verilerek 3 üncü kez... ...195 gün ilave süre/süre uzatımı verilerek yeni iş... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde...

...ait araçlara kesilen ceza ile bu cezaya ilişkin çeşitli... ...uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç... ...veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratıldığı...

...davalı Tüzel Kişi İdare ile ... ...edilen sözde alacak ile ilgili olarak ... ...hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği... ...anlaşıldığını, davalı idareye, idarenin kendisine uygulamış... ...2015 ayı hak edişi ödeme gecikmesinden kaynaklı sözleşme... ...ödemelerini toplamda 16 gün geç ödemesinden ötürü 28.710...