...arasında 29.07.2015 tarihinde sözleşme düzenlendiğini, davalı idarenin, %90 seviyesindeki imalata rağmen, sözleşmeyi haksız... ...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın...

...birim fiyatın tespit edilememesi ve anlaşmazlığın devam etmesi halinde konu hakkında yapılan çalışmalarla ilgili... ...gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında...

...gidermesi ya da aynı işi yapacak nitelikteki malzemeyi temin etmesinin istenildiği, aksi durumun özel aykırılık hali olarak...  Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle idarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri...

...istenildiği, henüz herhangi bir fiyat tespiti yapılmadığı, idarenin belirlediği fiyatlarla uygulamaya devam edildiği, bu... ...idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmesi gerekmektedir.

...b) bendinde yer alan yapım tekniği açısından özellik arz etmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından... ...şirketin doğrudan dava açabileceği anlaşıldığından, davalı idarenin, davacı şirketin ehliyetinin bulunmadığı yönündeki...

...uygun bulunduğu, idarenin hizmet kusuru bulunmadığı, davalı idarenin tazminle sorumlu tutulmasına imkân bulunmadığından... ...Sözleşmeleri Kanunu'nun İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20.

...verilen 15 günlük süre uzatımı verilmesi; proje revizyonu idarenin sebebiyet verdiği bir durum nedeniyle verilecek süre... ...çalışma saatlerinde yük ve yolcu taşımacılığının devam etmesi gibi nedenlerden dolayı yüklenicinin tarafından çalıştırılan...

...ortamda çalışma izin ve onayları için gecikmeksizin müracaat etmesinden sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. ...değerine ulaşılamadığı, boya üreticisinin önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile 40 mg/m2 değerine çıkarıldığı...

Belediye şirketi ve belediye işletmesi farklı iki oluşumdur. ...Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulur. ...dolayı alınması lazımgelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur...

...idarenin ihaleyi tekliflerin geçersiz olduğu gerekçesiyle iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır... ...inci maddesinde yer alan temel ilkelerin gerçekleştirildiği, idarenin “tekliflerin geçersiz olması” hususunu ileri sürerek...